Статья 329. Способы обеспечения исполнения обязательств (ГК РФ)

1. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

2. Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет недействительности соглашения, из которого возникло основное обязательство.

3. При недействительности соглашения, из которого возникло основное обязательство, обеспеченными считаются связанные с последствиями такой недействительности обязанности по возврату имущества, полученного по основному обязательству.

4. Прекращение основного обязательства влечет прекращение обеспечивающего его обязательства, если иное не предусмотрено законом или договором.

(Статья 329 в ред. Федерального закона от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1412)

открыть раздел в документе найти материалы

Статья 328. Встречное исполнение обязательства

Статья 329. Способы обеспечения исполнения обязательств

Статья 330. Понятие неустойки

Вопросы и ответы по статье 329

#43316 24.06.2019 (17:07) выплачено250 р.

Договор подряда с просрочкой оплаты

Добрый день. Между двумя юридическими лицами заключен договор подряда. Во время выполнения работ заказчик регулярно нарушал условия оплаты. Окончательный расчет задержан более чем на пол года. При этом условия договора следующие: "11.3. При нарушении Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику: За несвоевременную оплату за выполненные работы пеню в размере 0,5 % от цены договора за каждый день просрочки." Насколько эта формулировка соответствует действующему законодательству, и, соответственно, какова перспектива рассмотрения дела судом при предъявлении требования оплатить пеню в соответствии с условиями договора? Какова судебная практика по данным спорам? Согласно условия договора, спорные вопросы рассматриваются в арбитражном суде.

Автор: Юрий Ответов: 14 Ответить Подробнее

#22908 08.12.2017 (10:23)

Правила по возвратной таре (пластиковые емкости)

Чем руководствоваться по возвратной таре (1000 литровые пластиковые емкости - многооборотная тара) после отмены Постановления Совета Министров СССР от 25 июля 1988 года за № 888 ? (отменено по Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 мая 2012 за № 532).

Автор: Александр Ответов: 1 Ответить Подробнее