Мировое соглашение о выплате денежных средств истцу в связи с неисполнением ответчиком своих обязательств по договору

Бесплатная консультация юриста: +7 800 101-19-34

В целях прекращения спора возникшего в связи с неисполнением ответчиком своих обязательств по муниципальному контракту истец и ответчик заключили мировое соглашение. Ответчик уплачивает истцу в качестве долга денежные средства.

В Арбитражный суд __________ области
Истец: ООО «__________»
Адрес: __________________________
Тел.: ____________________________.
Ответчик: МУ ___________ муниципального района «______________»
Адрес: ___________________________
Тел.: ____________________________.
Ответчик:_______________________
Адрес: _________________________

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о выплате денежных средств истцу в связи с неисполнением ответчиком своих обязательств по договору

г. ______________ "___"____________ ____ г.

В целях прекращения спора, возникшего в связи с неисполнением ответчиком своих обязательств по муниципальному контракту № _________ от ___________ г., истец и ответчик на основании статей 139, 140 АПК РФ заключили мировое соглашение о следующем:
1. Ответчик уплачивает истцу в качестве долга денежные средства в размере __________ рублей ___ копеек, в следующем порядке.
1.1. Ответчик уплачивает долг в течение календарного месяца с момента заключения сторонами мирового соглашения.
1.2. Ответчик производит оплату согласно утвержденному графику уплаты долга (Приложение 1 настоящего Соглашения).
2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных в пункте 1 мирового соглашения, ответчик выплачивает пеню (неустойку) в размере 1 процента за каждый день просрочки от общей суммы долга, существовавшей на момент неисполнения обязательства.
3. При нарушении ответчиком сроков оплаты долга, предусмотренных в пункте 1 мирового соглашения, более чем на календарные сутки (в соответствии с Приложением 1 настоящего Соглашения), истец вправе расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке, уведомив об этом ответчика в письменной форме.
4. При условии исполнения ответчиком своих обязательств, предусмотренных пунктом 1 мирового соглашения, истец отказывается от исковых требований к ответчику в части взыскания долга в размере ____________ рублей ___ копеек.
5. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца или ответчика.
Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
Мировое соглашение составлено в 4-х экземплярах, по одному для каждой стороны и для арбитражного суда Московской области.
Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения арбитражным судом Московской области.
На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139, 140 и 141 АПК РФ просим утвердить настоящее мировое соглашение.
Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные п. 3 ст. 151 АПК РФ , нам известны.