01.11
Вопрос #19495
Договор подряда
Автор:
Константин ,
Город: Барнаул / край Алтайский,
01.11.2017 13:13:07
Суть вопроса:
Нужна Ваша консультация! Я ИП, составил договор подряда на изготовление мебели заказчику, на срок в 30 рабочих дней. По обоюдной вине произошла просрочка в 77 календарных дней. Фос-мажор мы с заказчиком письменно нигде не фиксировали. После подписания акта приема - сдачи, заказчик хочет предъявить неустойку за просрочку в полном объеме, согласно закону РФ.
Ваш ответ
Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.
Ответы:
01.11.2017 14:14
Вы, как сторона договора осуществляющая предпринимательскую деятельность обязаны доказать отсутствие своей вины. Звоните, вместе обдумаем как можно Вам помочь. По закону о ЗПП Вы можете серьёзно пострадать
02.11.2017 07:34
Вот наш договор, предоплату заказчик внес спустя 3 дня (собственно от чего и начинается срок изготовления). Задержка изготовителя пошла в связи со сложностью изделия (о чем заказчика предупреждал не однократно) ибо в нашем регионе такое изделие врятли бы кто исполнил. Влияние Заказчика на задержку сроков: это изменение цвета изделия отклонение от договора, на что потратилось уйма времени, сил и рассходников (соответственно за наш счет, т.к. на тот момент была незначительная задержка и мы выступили с инициативой "загладить свою вину за просрочку".
Спасибо за потраченное на нас время!
Спасибо за потраченное на нас время!
02.11.2017 08:26
То есть, изделие согласованное сторонами было изготовлено в обусловленный договором срок?
02.11.2017 08:50
Можно считать, что да. Там была не большая задержка в связи с праздниками 3-4 дня.
02.11.2017 07:05
Константин, для получения консультации Вы предоставили мало информации. Необходимо изучить договор подряда, чтобы определить, имеется ли вина заказчика и от какой даты определяется срок изготовления 30 раб. дней. Например,условиями договора может быть установлено, что срок начинает идти с даты получения оплаты за материалы и т. д. Что касается суммы неустойки, при наличии вины заказчика сумма неустойки может быть уменьшена. Также может быть уменьшена в силу ст. 333 ГК РФ .
02.11.2017 07:31
Вот наш договор, предоплату заказчик внес спустя 3 дня (собственно от чего и начинается срок изготовления). Задержка изготовителя пошла в связи со сложностью изделия (о чем заказчика предупреждал не однократно) ибо в нашем регионе такое изделие врятли бы кто исполнил. Влияние Заказчика на задержку сроков: это изменение цвета изделия отклонение от договора, на что потратилось уйма времени, сил и рассходников (соответственно за наш счет, т.к. на тот момент была незначительная задержка и мы выступили с инициативой "загладить свою вину за просрочку".
Спасибо за потраченное на нас время!
Спасибо за потраченное на нас время!
02.11.2017 07:52
физик
02.11.2017 08:11
Я Вас правильно понял, что заказчик изменил требование к цвету изделия, а это существенное условие ? В приложения вы цвет согласовывали?
02.11.2017 08:15
Совершенно верно, смонтировали изделие (в договоре была четко расписана и подписана заказчиком цветовая гамма). Заказчику не очень понравилось как выглядит в массе, попросил изменить цвет, мы все демонтировали, увезли, перекрасили и привезли поставили в новом цвете, что его удовлетворило.
02.11.2017 08:52
В таком случае Вы можете избежать санкций ссылаясь на надлежащее исполнение
02.11.2017 08:58
Надлежащее исполнение выполнено но не в срок договора, А документального подтверждения тому нет! Это только в устной форме договариваться с заказчиком, правильно? Ибо через суд у меня нет никаких шансов доказать
02.11.2017 09:04
Что может быть в суде сказать сложно. Я бы построил позицию в суде со ссылкой на надлежащее исполнение
02.11.2017 11:00
Константин, заказчик имеет право предъявить неустойку. Если у вас, например, имеется электронная переписка о согласовании учётов, вы можете доказать задержку по вине Заказчика.
02.11.2017 11:02
Вот наш договор, предоплату заказчик внес спустя 3 дня (собственно от чего и начинается срок изготовления). Задержка изготовителя пошла в связи со сложностью изделия (о чем заказчика предупреждал не однократно) ибо в нашем регионе такое изделие врятли бы кто исполнил. Влияние Заказчика на задержку сроков: это изменение цвета изделия отклонение от договора, на что потратилось уйма времени, сил и рассходников (соответственно за наш счет, т.к. на тот момент была незначительная задержка и мы выступили с инициативой "загладить свою вину за просрочку".
Спасибо за потраченное на нас время!
Спасибо за потраченное на нас время!
02.11.2017 11:55
Думаю сейчас нет особой нужды суетиться. Если заказчик подаст заявление о взыскании неустойки, в нём будут изложены основания иска, тогда и будет пища. Решать вопросы необходимо по мере их поступления. Тем более сколько юристов столько различных стратегий защиты.
02.11.2017 15:58
Я считаю, что посуетиться как раз таки и стоит))) чтобы потом неприятных сюрпризов не было)) будете хотя бы подготовлены
02.11.2017 17:56
Суетиться от слова суета. Действия не приводящие к результату. Какие действия необходимо совершить предполагаемому ответчику, кроме фиксации доказательств?
Другие вопросы:
#68812
02.10.2024 (18:56)
Хочу открыть кальянную
Здравствуйте. Хочу открыть кальянную. Помещение в собственности, в жилом 5-этажном доме на первом этаже. В этом же доме магнит и красное и белое. Вопросы такие: 1. Можно ли открывать кальянную в жилом доме?
2. До скольки может работать заведение в жилом доме?
3. Можно ли соседствовать с продуктовыми магазинами?
4. Какие правила пожарной безопасности для кальянных?
5. Можно ли будет продавать пиво и нужно ли на пиво лицензия?
6. Можно ли прямо в кальянной поставить прилавок с вейпами/одноразовыми курилками и продавать их (нужно ли будет делить это как отдельную организацию или нет)?
7. Как узнать есть ли в 100 метрах школа/колледж/детский сад? Просто по картам или можно подать куда-то запрос и получить официальный ответ?
Заранее спасибо.
#68059
29.11.2023 (19:37)
Как оформить человека
Добрый день. Открыла недавно с мужем ИП. Грузоперевозки. Нужны путевые листы, я медик и имею право проводить предрейсовые осмотры,муж механик по логике может делать техосмотр для путевого листа. Вопрос, как мне оформить нас, что бы мы могли заполнить путевой лист как медик и механик?
#67971
26.10.2023 (15:46)
Споры с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей
Участие Уполномоченного по защите прав предпринимателей по спорам, возникающим из отдельных видов договоров.
Подскажите пожалуйста, где я могу найти судебные практики? С удобным поисковым фильтром.
В годовых отчетах Уполномоченного?
Заранее благодарю!